Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Comienza Menú Secundario
Fin Menú Secundario
Comienza Menú Principal
Fin del Menú Principal
Volver al listado
EMSV CO-04/12 Contrato de obras de construcción de edificio de 42 viviendas con protección pública, trasteros y garajes en la calle Caño Gordo nº 4, en la zona "Pilar de Abajo" de San Sebastián de los Reyes
- Estado de la licitación: Adjudicación
- Tipo de contrato:Contrato de obras
- Objeto del contrato:EMSV CO-04/12 Contrato de obras de construcción de edificio de 42 viviendas con protección pública, trasteros y garajes en la calle Caño Gordo nº 4, en la zona "Pilar de Abajo" de San Sebastián de los Reyes
- Procedimiento:Procedimiento abierto
- Forma de tramitación:Ordinario
- Unidad de trámite:EMSV
- Plazo de presentación de ofertas:a las 14 horas del día 30 de abril de 2014
- Lugar de presentación de ofertas:EMSV - Calle Acacias 6 B
- Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid:
Sí
| 06/03/2014
- Publicación en el BOE:
No
- Publicación en el Diario Oficial UE:
No
- Presupuesto de licitación (IVA excluído):4.324.918,99 € y un IVA repercutido de 432.491,90€
- Fianza provisional:129.747,57 €
- Solvencia del contratista:Grupo: "c", subgrupo: todos, categoría: "f"
- Plazo de ejecución:20 meses
- Documentación complementaria:Dirección web para obtención de documentación e información: http://www.ssreyes.org/emsv
- Apertura de documentación administrativa:16/05/2014
- Apertura de proposición económica: 02/07/2014
- Adjudicatario:Acciona Infraestructuras, S.A.
- Importe de la adjudicación:3.329.273,14€ y un IVA repercutido de 332.972,31€
- Plazo de la ejecución:17 meses
- Adjudicacion:25 de julio de 2014
- Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 2010
- Plaza de la Constitución, 1 Tel.: 916 597 100