Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

CON 22/13 Obras de pintura en diversos colegios públicos de San Sebastián de los Reyes.

• Estado de la licitación: Adjudicación
• Tipo de contrato:Contrato de obras
• Objeto del contrato:CON 22/13 Obras de pintura en diversos colegios públicos de San Sebastián de los Reyes.
• Procedimiento:Procedimiento negociado sin publicidad
• Forma de tramitación:Urgente
• Unidad de trámite:Contratación
• Plazo de presentación de ofertas:En el plazo de trece días naturales contados desde el siguiente a la recepción de la invitación participar, salvo que coincida en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso será el siguiente día hábil.
• Lugar de presentación de ofertas:Ayuntamiento
• Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: No
• Publicación en el BOE: No
• Publicación en el Diario Oficial UE: No
• Presupuesto de licitación (IVA excluído):67.153,58
• Fianza provisional:No se exige
• Solvencia del contratista:No se exige
• Plazo de ejecución:La duración del contrato será de 50 días naturales a contar desde la firma del contrato. Las obras se ejecutarán en los meses de julio y agosto.
• Apertura de documentación administrativa:17 de junio de 2013
• Apertura de proposición económica:17 de junio de 2013
• Adjudicatario:TRATAMIENTOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTOS S.L.
• Importe de la adjudicación:59.095,15 € y un IVA repercutido de 12.409,98 €
• Plazo de la ejecución:La duración del contrato será de 50 días naturales a contar desde la firma del contrato.
• Adjudicacion:3 de julio de 2013