Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

CON 71/09 OBRA DEL PROYECTO ACTUALIZADO DE EJECUCION DEL SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO DE "LAS ARROYADAS" EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

• Estado de la licitación: Adjudicación
• Tipo de contrato:Contrato de obras
• Objeto del contrato:CON 71/09 OBRA DEL PROYECTO ACTUALIZADO DE EJECUCION DEL SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO DE "LAS ARROYADAS" EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
• Procedimiento:Procedimiento abierto
• Forma de tramitación:Urgente
• Unidad de trámite:Contratación
• Plazo de presentación de ofertas:El día que se cumplan trece días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el B.O.C.M.
• Lugar de presentación de ofertas:Ayuntamiento
• Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Sí | 01/12/2009
• Publicación en el BOE: No
• Publicación en el Diario Oficial UE: No
• Presupuesto de licitación (IVA excluído):3.166.840,55€
• Fianza provisional:95.005,20€
• Solvencia del contratista:Grupo K, Subgrupo 8, Categoría d Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f
• Plazo de ejecución:Ocho meses
• Documentación complementaria:No hay
• Apertura de documentación administrativa:18/12/2009
• Apertura de proposición económica:22/01/2010
• Adjudicatario:VELASCO OBRAS Y SERVICIOS SA
• Importe de la adjudicación:2.054.555,09€ Y UN IVA repercutido de 328.728,81€
• Plazo de la ejecución:6 meses
• Adjudicacion:09/02/2010