Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

CON 20/10 Mejora del entorno del Pabellón Polideportivo ubicado en el Complejo Deportivo "Dehesa Boyal" de San Sebastián de los Reyes, obras financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, regulado en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

• Estado de la licitación: Adjudicación
• Tipo de contrato:Contrato de obras
• Objeto del contrato:CON 20/10 Mejora del entorno del Pabellón Polideportivo ubicado en el Complejo Deportivo "Dehesa Boyal" de San Sebastián de los Reyes, obras financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, regulado en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.
• Procedimiento:Procedimiento abierto
• Forma de tramitación:Urgente
• Unidad de trámite:Contratación
• Plazo de presentación de ofertas:El día que se cumplan trece días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el B.O.C.M.
• Lugar de presentación de ofertas:Ayuntamiento
• Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Sí | 07/04/2010
• Publicación en el BOE: No
• Publicación en el Diario Oficial UE: No
• Presupuesto de licitación (IVA excluído):184.488,08 €
• Fianza provisional:5.534,64 €
• Solvencia del contratista:Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c
• Plazo de ejecución:5 meses en cualquier caso las obras deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2010.
• Documentación complementaria:El Pliego de Prescripciones Técnicas se recogerá en Contratación mediante un pendrive que aportara el licitador.
• Apertura de documentación administrativa:26/04/2010
• Apertura de proposición económica:07/05/2010
• Adjudicatario:UTE CONSTRUCCIONES MS SA Y AVANCE ARQUITECTONICO S.L.
• Importe de la adjudicación:162.349,51€ y un IVA de 25.972,92€
• Plazo de la ejecución:4 meses
• Adjudicacion:31/05/2010