Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

CON 13/10 OBRA DE REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA CALLE RECREO Nº2, PARA SEDE DE LA CASA DE LA MUJER DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

• Estado de la licitación: Adjudicación
• Tipo de contrato:Contrato de obras
• Objeto del contrato:CON 13/10 OBRA DE REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA CALLE RECREO Nº2, PARA SEDE DE LA CASA DE LA MUJER DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
• Procedimiento:Procedimiento abierto
• Forma de tramitación:Urgente
• Unidad de trámite:Contratación
• Plazo de presentación de ofertas:HASTA EL DÍA QUE SE CUMPLAN TRECE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TENGA LUGAR LA PUBLICACION EN EL BOCM
• Lugar de presentación de ofertas:Ayuntamiento
• Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Sí | 26/03/2010
• Publicación en el BOE: No
• Publicación en el Diario Oficial UE: No
• Presupuesto de licitación (IVA excluído):706.381,62€
• Fianza provisional:21.191,44€
• Solvencia del contratista:Grupo C, subgrupo 4, categoría d Grupo J, subgrupo 2,categoría d
• Plazo de ejecución:8 meses
• Documentación complementaria:El pliego de prescripciones técnicas se recogerá en Contratación mediante un pendrive que aportará el licitador
• Apertura de documentación administrativa:16/04/2010
• Apertura de proposición económica:14/05/2010
• Adjudicatario:PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A.
• Importe de la adjudicación:621.615,83 € y un IVA repercutido de 99.458,53 €
• Plazo de la ejecución:6 meses
• Adjudicacion:01/06/2010