Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

CON 26/11 Obras de repración del proyecto de urbanización de la unidad UE 13 enlas calles Jorge Juan y Celestino Mutis de San Sebastián de los Reyes

• Estado de la licitación: Adjudicación
• Tipo de contrato:Contrato de obras
• Objeto del contrato:CON 26/11 Obras de repración del proyecto de urbanización de la unidad UE 13 enlas calles Jorge Juan y Celestino Mutis de San Sebastián de los Reyes
• Procedimiento:Procedimiento negociado sin publicidad
• Forma de tramitación:Urgente
• Unidad de trámite:Contratación
• Plazo de presentación de ofertas:13 días naturales contados a partir del día siguente a aquel que tenga lugar la recepción de la invitación.
• Lugar de presentación de ofertas:Ayuntamiento
• Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: No
• Publicación en el BOE: No
• Publicación en el Diario Oficial UE: No
• Presupuesto de licitación (IVA excluído):130.456,63 €
• Fianza provisional:3.913,70 €
• Solvencia del contratista:Grupo K, Subgrupo 6, Categoría C
• Plazo de ejecución:1 mes y medio
• Documentación complementaria:
• Apertura de documentación administrativa:25/11/2011
• Apertura de proposición económica:25/11/2011
• Adjudicatario:TEODORO DEL BARRIO, S.A. -TEBASA-
• Importe de la adjudicación:129.412,98
• Plazo de la ejecución:UN MES Y MEDIO
• Adjudicacion:26/12/2011