Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Obra de construcción de estación de bombeo de aguas residuales en Las Arroyadas en San Sebastián de los Reyes

• Estado de la licitación: Adjudicación
• Tipo de contrato:Contrato de obras
• Objeto del contrato:Obra de construcción de estación de bombeo de aguas residuales en Las Arroyadas en San Sebastián de los Reyes
• Procedimiento:Procedimiento abierto
• Forma de tramitación:Urgente
• Unidad de trámite:Contratación
• Plazo de presentación de ofertas:Hasta que se cumplan 13 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el BOCM
• Lugar de presentación de ofertas:Ayuntamiento
• Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Sí | 26/03/2010
• Publicación en el BOE: No
• Publicación en el Diario Oficial UE: No
• Presupuesto de licitación (IVA excluído):728.867,94€
• Fianza provisional:21.866,03
• Solvencia del contratista:Grupo C, subgrupo 2, categoría d Grupo E, subgrupo 7, categoría d Grupo I, subgrupo 6, categoría d
• Plazo de ejecución:6 meses
• Documentación complementaria:El pliego de prescripciones técnicas se recogerá en Contratación mediante un pendrive que aportará el licitador.
• Apertura de documentación administrativa:16/04/2010
• Apertura de proposición económica:07/05/2010
• Adjudicatario:VELASCO OBRAS Y SERVICIOS SA
• Importe de la adjudicación:655.981,15€ Y UN IVA REPERCUTIDO 104.956,98€
• Plazo de la ejecución:4 MESES
• Adjudicacion:31/05/2010